******集团西安电气化工程分公司中广核阿勒泰地区吉木乃绿电消纳50万千瓦风电项目集电线路及箱变安装工程（标段二）铁塔采购招标公告
（招标编号：eebw2025-010）
1．招标条件
本招标************有限公司，建设资金已落实。该项目已具备招标条件，现对cg-01（铁塔）采购进行公开招标。
2．项目概况与招标范围
2.1项目概况：
2.1.1.工程名称:中广核阿勒泰地区吉木乃绿电消纳50万千瓦风电项目集电线路及箱变安装工程(标段二)
2.1.2.工程地点:新疆吉木乃
2.1.3、承包范围
包括但不限于9-17号35kv集电线路铁塔、杆塔、架线材料及相关附件的采购、安装。具体详见:《发包人要求》。
2.1.4、合同工期
承包人应按照监理人(工程师)指示开工，具体开工日期以监理人发出的书面开工通知为准;
工期总日历天数:284。
鉴于项目施工存有不确定性，实际开始、结束工期与招标文件中开始、结束日期存在不一致的现象，承包方不能以此为理由申请索赔。
2.2招标范围：
******集团西安电气化工程分公司中广核阿勒泰地区吉木乃绿电消纳50万千瓦风电项目集电线路及箱变安装工程（标段二）铁塔采购招标包件一览表》。
3．投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备的资格条件详见附件1
4．诚信要求
本次招标不接受具有以下情形的潜在投标人参加投标：
******有限公司限制交易范围内的。
4.2属于“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信企业的。
4.3属于“信用中国”网站公示的失信被执行人的。
******法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录的。
5．招标文件的获取
5.1凡有意参加投标者，须提前在中国中铁采购电子商务平台（******/）进行供应商注册（注册联系客服热线：4006-010100），于2025年2月8日至2025年2月13日，每日9时至17时（节假日不休，北京时间，下同）登录中国中铁采购电子商务平台响应投标，填写完整的《投标登记表》（见公告附件2）加盖公章，然后将盖章的pdf版、可编辑的word版《投标登记表》******（邮件标题请注明招标编号和投标人名称）。
5.2投标人自行在中国中铁采购电子商务平台（******/）下载电子版招标文件。
6．投标文件的递交
6.1本次招标采用线上递交标书、线上开标方式，投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年2月19日9时30分，投标人应在截止时间前通过中国中铁采购电子商务平台（******/）递交电子投标文件。
6.2逾期送达的投标文件，中国中铁采购电子商务平台将予以拒收。
7．发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（******************有限公司网（******/eeb/sy/index.html）发布。
8．联系方式
******有限公司
地 址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区厦门路3号
联 系 人：康乐
电 话：******
电子邮件：******
******有限公司
地 址：北京市海淀区莲花池西路16号金鑫大厦a座5层512
联 系 人：韩爽
电 话：010-******
电子邮件： ******
9．公告附件
******集团西安电气化工程分公司中广核阿勒泰地区吉木乃绿电消纳50万千瓦风电项目集电线路及箱变安装工程（标段二）铁塔采购招标包件一览表》。
附件2：投标登记表。
2025年2月8日
附件.docx
（招标编号：eebw2025-010）
1．招标条件
本招标************有限公司，建设资金已落实。该项目已具备招标条件，现对cg-01（铁塔）采购进行公开招标。
2．项目概况与招标范围
2.1项目概况：
2.1.1.工程名称:中广核阿勒泰地区吉木乃绿电消纳50万千瓦风电项目集电线路及箱变安装工程(标段二)
2.1.2.工程地点:新疆吉木乃
2.1.3、承包范围
包括但不限于9-17号35kv集电线路铁塔、杆塔、架线材料及相关附件的采购、安装。具体详见:《发包人要求》。
2.1.4、合同工期
承包人应按照监理人(工程师)指示开工，具体开工日期以监理人发出的书面开工通知为准;
工期总日历天数:284。
鉴于项目施工存有不确定性，实际开始、结束工期与招标文件中开始、结束日期存在不一致的现象，承包方不能以此为理由申请索赔。
2.2招标范围：
******集团西安电气化工程分公司中广核阿勒泰地区吉木乃绿电消纳50万千瓦风电项目集电线路及箱变安装工程（标段二）铁塔采购招标包件一览表》。
3．投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备的资格条件详见附件1
4．诚信要求
本次招标不接受具有以下情形的潜在投标人参加投标：
******有限公司限制交易范围内的。
4.2属于“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信企业的。
4.3属于“信用中国”网站公示的失信被执行人的。
******法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录的。
5．招标文件的获取
5.1凡有意参加投标者，须提前在中国中铁采购电子商务平台（******/）进行供应商注册（注册联系客服热线：4006-010100），于2025年2月8日至2025年2月13日，每日9时至17时（节假日不休，北京时间，下同）登录中国中铁采购电子商务平台响应投标，填写完整的《投标登记表》（见公告附件2）加盖公章，然后将盖章的pdf版、可编辑的word版《投标登记表》******（邮件标题请注明招标编号和投标人名称）。
5.2投标人自行在中国中铁采购电子商务平台（******/）下载电子版招标文件。
6．投标文件的递交
6.1本次招标采用线上递交标书、线上开标方式，投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年2月19日9时30分，投标人应在截止时间前通过中国中铁采购电子商务平台（******/）递交电子投标文件。
6.2逾期送达的投标文件，中国中铁采购电子商务平台将予以拒收。
7．发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（******************有限公司网（******/eeb/sy/index.html）发布。
8．联系方式
******有限公司
地 址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区厦门路3号
联 系 人：康乐
电 话：******
电子邮件：******
******有限公司
地 址：北京市海淀区莲花池西路16号金鑫大厦a座5层512
联 系 人：韩爽
电 话：010-******
电子邮件： ******
9．公告附件
******集团西安电气化工程分公司中广核阿勒泰地区吉木乃绿电消纳50万千瓦风电项目集电线路及箱变安装工程（标段二）铁塔采购招标包件一览表》。
附件2：投标登记表。
2025年2月8日
附件.docx
